BGH, Urteil v. 26.04.2018 - VII ZR 81/17

Besitzen Sie diesen Inhalt bereits, melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.

Dokumentvorschau

BGH Urteil v. 26.04.2018 - VII ZR 81/17

Gesetze: § 642 BGB

Bauvertrag mit öffentlichem Auftraggeber: Anspruch auf Ersatz von nach Vertragspreisen kalkulierten Vorhaltekosten wegen verzögerter Zuschlagserteilung im Vergabeverfahren

Leitsatz

Ein Anspruch auf Ersatz von nach Vertragspreisen einschließlich eines Prozentsatzes für Allgemeine Geschäftskosten kalkulierten Vorhaltekosten wegen verzögerter Zuschlagserteilung im Vergabeverfahren steht dem Auftragnehmer nicht aufgrund einer entsprechenden Anwendung des § 642 BGB zu.

Tatbestand

Diese Entscheidung steht in Bezug zu
BGH 30.1.2020 - VII ZR 33/19

ECLI Nummer:
ECLI:DE:BGH:2018:260418UVIIZR81.17.0

Fundstelle(n):
NJW 2018 S. 9 Nr. 23
WM 2018 S. 1329 Nr. 28
TAAAG-83859

In diesem Produkt ist das Dokument enthalten:

Menü

Sie sind Kunde?

Bauvertrag mit öffentlichem Auftraggeber: Anspruch auf Ersatz von nach Vertragspreisen kalkulierten Vorhaltekosten wegen verzögerter Zuschlagserteilung im Vergabeverfahren

Leitsatz

Tatbestand

In diesem Produkt ist das Dokument enthalten: